{"uuid":"ec5c7f59-c5cc-4ff3-affb-bc05ab54a716","header":[{"texts":[{"text":"Okresní soud v Přerově rozhodl samosoudkyní Mgr. Annou Coufalovou ve věci","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"žalobkyně: ","anonStyle":"NONE"},{"text":"Jméno žalobkyně","anonStyle":"ANON"},{"text":"., IČO ","anonStyle":"NONE"},{"text":"IČO žalobkyně","anonStyle":"ANON"},{"text":" sídlem ","anonStyle":"NONE"},{"text":"Adresa žalobkyně","anonStyle":"ANON"}],"styleLocalId":4,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"proti","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"žalovanému: ","anonStyle":"NONE"},{"text":"Jméno žalovaného","anonStyle":"ANON"},{"text":", IČO ","anonStyle":"NONE"},{"text":"IČO žalovaného","anonStyle":"ANON"},{"text":" sídlem ","anonStyle":"NONE"},{"text":"Adresa žalovaného","anonStyle":"ANON"}],"styleLocalId":4,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"pro ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" s příslušenstvím","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":5,"tableCellInfo":null}],"verdict":[{"texts":[{"text":"I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" se zákonným úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z částky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" od ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" do zaplacení, částku ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" se zákonným úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z částky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" od ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":7,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" do tří dnů od právní moci rozsudku.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":7,"tableCellInfo":null}],"verdictText":"I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši , částka,  se zákonným úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z částky , částka,  od , datum,  do zaplacení, částku ve výši , částka,  se zákonným úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z částky , částka,  od , datum,  do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši , částka,  do tří dnů od právní moci rozsudku.","justification":[{"texts":[{"text":"1. Podanou žalobou se žalobce domáhal zaplacení shora uvedené částky s příslušenstvím s odůvodněním, že s žalovaným uzavřel dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" smlouvu o dílo, evidenční číslo zakázky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", jejímž předmětem byla těžba křovin a vyznačených proschlých dřevin břehového porostu na drobném vodním toku „bezejmenný VT“ v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":", následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty vč. likvidace dřevních zbytků. Žalovaný se dostal do prodlení s předáním díla, které předal až dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobce proto uplatnil smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 smlouvy za prodlení 196 dní. Smluvní pokutu uplatnil u žalovaného přípisem ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" na základě faktury č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":" ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobce dále uzavřel s žalovaným dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" smlouvu o dílo, evidenční číslo zakázky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", jejímž předmětem byla těžba vyznačených dřevin břehového porostu na drobném vodním toku ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":", následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty vč. likvidace dřevních zbytků, odstranění keřového patra. Žalovaný se dostal do prodlení s předáním díla (286 dnů), které předal dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobce uplatnil smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 smlouvy fakturou č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":" ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"2. Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil tak, že neví, čeho se nedoplatek týká, nemá od žalobce žádný dokument. K jednání se žalovaný bez omluvy nedostavil, ač byl řádně předvolán.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"3. Ze smlouvy o dílo SML-","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" uzavřené dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „BP ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“, evidenční číslo zakázky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", termín zahájení díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", termín dokončení ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", celková cena díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" bez DPH. V čl. VII. odst. 1 byla ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Součástí smlouvy je i soupis prací.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"4. Ze smlouvy o dílo ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" uzavřené dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „BP Drnholecký kanál v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“, evidenční číslo zakázky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", termín zahájení díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", termín dokončení ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", celková cena díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" bez DPH. V čl. VII. odst. 1 byla ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Součástí smlouvy je i soupis prací, průvodní a technická zpráva a příloha č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":" příjem a evidence dříví, měření dříví v hráních a přepočtové koeficienty této smlouvy.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"5. Z protokolu o odevzdání a převzetí dokončených prací ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že žalovaný předal dokončené práce na díle „","anonStyle":"NONE"},{"text":"název","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“ dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"6. Z protokolu o odevzdání a převzetí dokončených prací ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že žalovaný předal dokončené práce na díle „BP ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“ dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"7. Z daňového dokladu č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ze smlouvy o dílo ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" a ze smlouvy o dílo ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" splatné dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"8. Z přípisu žalobce ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že žalobce uplatnil u žalovaného smluvní pokutu za prodlení s předáním díla u smlouvy ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":", a to ve výši 0,1 % z částky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":", tj. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" x 286 dní = ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" a 0,1 % z částky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":", tj. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" x 196 dní = ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":", celkem ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":". Smluvní pokuta u smlouvy ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":" ve výši 0,1 % z částky ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":", tj. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" x 286 dní prodlení, tj. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":". Přílohou dopisu byla mimo jiné faktura na vyúčtování smluvní pokuty.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"9. Z e-mailu ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" soud zjistil, že žalovaný reagoval na e-mail žalobce, zda přestal komunikovat a žalovaný uvedl, že to dá do pořádku, vše ukončí.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"10. Podle ustanovení § 2586 odst. 1, 2 o. z. smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"11. Podle ustanovení § 2048 odst. 1 o. z. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"12. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru, dle něhož byla dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", jejímž předmětem bylo provedení díla „","anonStyle":"NONE"},{"text":"název","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“, termín zahájení díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" a termín dokončení díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" za celkovou cenu ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" bez DPH. Žalovaný dílo předal až dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobci vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII odst. 1 smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Žalobce za 196 dní prodlení vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" splatnou dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" na základě faktury č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":". Dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":" byla mezi účastníky uzavřena smlouva o dílo ","anonStyle":"NONE"},{"text":"číslo","anonStyle":"ANON"},{"text":", jejímž předmětem bylo provedení díla BP ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":" v k. ú. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"adresa","anonStyle":"ANON"},{"text":"“, termín zahájení díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", termín dokončení ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", celková cena díla ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" bez DPH. Žalovaný dílo předal žalobci dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobci tak vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty dle čl. VII. odst. 1 ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta byla žalovanému vyúčtována fakturou č. ","anonStyle":"NONE"},{"text":"hodnota","anonStyle":"ANON"},{"text":" ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" splatná dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobce vyzval žalovaného k úhradě smluvní pokuty výzvou ze dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"13. Po projednání věci dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně, když v řízení bylo prokázáno, že mezi žalobcem a žalovaným vznikl smluvní vztah na základě uzavřených smluv o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku na základě, nichž se žalovaný jako zhotovitel zavázal provést dílo pro žalobce jako objednatele specifikované ve smlouvě za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. Žalovaný se dostal do prodlení s provedením díla a dílo odevzdal až dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":". Žalobci tak vznikl nárok na smluvní pokutu řádně ujednanou ve smlouvě o dílo, kterou u žalovaného řádně uplatnil. Žalovaný v řízení netvrdil ani úhradu dlužné částky ani jiné skutečnosti, kterými by zpochybnil nárok žalobce, soud proto vyhověl žalobě v plném rozsahu včetně zákonných úroků z prodlení dle § 1970 o. z. od dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":", když splatnost smluvní pokuty nastala dne ","anonStyle":"NONE"},{"text":"datum","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"14. Soud rozhodl o nákladech řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobci, který byl v řízení zcela úspěšný náhradu nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":" a paušální náhradě dle § 151 odst. 3 o.s.ř. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb. za dva úkony po ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":". Celkem náklady řízení činí ","anonStyle":"NONE"},{"text":"částka","anonStyle":"ANON"},{"text":".","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null}],"justificationText":"1. Podanou žalobou se žalobce domáhal zaplacení shora uvedené částky s příslušenstvím s odůvodněním, že s žalovaným uzavřel dne , datum,  smlouvu o dílo, evidenční číslo zakázky , číslo, , jejímž předmětem byla těžba křovin a vyznačených proschlých dřevin břehového porostu na drobném vodním toku „bezejmenný VT“ v k. ú. , adresa, , následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty vč. likvidace dřevních zbytků. Žalovaný se dostal do prodlení s předáním díla, které předal až dne , datum, . Žalobce proto uplatnil smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 smlouvy za prodlení 196 dní. Smluvní pokutu uplatnil u žalovaného přípisem ze dne , datum,  na základě faktury č. , hodnota,  ze dne , datum, . Žalobce dále uzavřel s žalovaným dne , datum,  smlouvu o dílo, evidenční číslo zakázky , číslo, , jejímž předmětem byla těžba vyznačených dřevin břehového porostu na drobném vodním toku , adresa,  v k. ú. , adresa, , následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty vč. likvidace dřevních zbytků, odstranění keřového patra. Žalovaný se dostal do prodlení s předáním díla (286 dnů), které předal dne , datum, . Žalobce uplatnil smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 smlouvy fakturou č. , hodnota,  ze dne , datum, .2. Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil tak, že neví, čeho se nedoplatek týká, nemá od žalobce žádný dokument. K jednání se žalovaný bez omluvy nedostavil, ač byl řádně předvolán.3. Ze smlouvy o dílo SML-, číslo,  uzavřené dne , datum,  soud zjistil, že mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „BP , adresa,  v k. ú. , adresa, “, evidenční číslo zakázky , číslo, , termín zahájení díla , datum, , termín dokončení , datum, , celková cena díla , částka,  bez DPH. V čl. VII. odst. 1 byla ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Součástí smlouvy je i soupis prací.4. Ze smlouvy o dílo , číslo,  uzavřené dne , datum,  soud zjistil, že mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „BP Drnholecký kanál v k. ú. , adresa, “, evidenční číslo zakázky , číslo, , termín zahájení díla , datum, , termín dokončení , datum, , celková cena díla , částka,  bez DPH. V čl. VII. odst. 1 byla ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Součástí smlouvy je i soupis prací, průvodní a technická zpráva a příloha č. , hodnota,  příjem a evidence dříví, měření dříví v hráních a přepočtové koeficienty této smlouvy.5. Z protokolu o odevzdání a převzetí dokončených prací ze dne , datum,  soud zjistil, že žalovaný předal dokončené práce na díle „, název,  v k. ú. , adresa, “ dne , datum, .6. Z protokolu o odevzdání a převzetí dokončených prací ze dne , datum,  soud zjistil, že žalovaný předal dokončené práce na díle „BP , adresa,  v k. ú. , adresa, “ dne , datum, .7. Z daňového dokladu č. , hodnota,  soud zjistil, že žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ze smlouvy o dílo , číslo,  ve výši , částka,  a ze smlouvy o dílo , číslo,  ve výši , částka,  splatné dne , datum, .8. Z přípisu žalobce ze dne , datum,  soud zjistil, že žalobce uplatnil u žalovaného smluvní pokutu za prodlení s předáním díla u smlouvy , číslo,  ve výši , částka, , a to ve výši 0,1 % z částky , částka, , tj. , částka,  x 286 dní = , částka,  a 0,1 % z částky , částka, , tj. , částka,  x 196 dní = , částka, , celkem , částka, . Smluvní pokuta u smlouvy , číslo,  ve výši 0,1 % z částky , částka, , tj. , částka,  x 286 dní prodlení, tj. , částka, . Přílohou dopisu byla mimo jiné faktura na vyúčtování smluvní pokuty.9. Z e-mailu ze dne , datum,  soud zjistil, že žalovaný reagoval na e-mail žalobce, zda přestal komunikovat a žalovaný uvedl, že to dá do pořádku, vše ukončí.10. Podle ustanovení § 2586 odst. 1, 2 o. z. smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.11. Podle ustanovení § 2048 odst. 1 o. z. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.12. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru, dle něhož byla dne , datum,  mezi žalobcem jako objednatelem a žalovaným jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo , číslo, , jejímž předmětem bylo provedení díla „, název,  v k. ú. , adresa, “, termín zahájení díla , datum,  a termín dokončení díla , datum,  za celkovou cenu , částka,  bez DPH. Žalovaný dílo předal až dne , datum, . Žalobci vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII odst. 1 smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Žalobce za 196 dní prodlení vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši , částka,  splatnou dne , datum,  na základě faktury č. , hodnota, . Dne , datum,  byla mezi účastníky uzavřena smlouva o dílo , číslo, , jejímž předmětem bylo provedení díla BP , adresa,  v k. ú. , adresa, “, termín zahájení díla , datum, , termín dokončení , datum, , celková cena díla , částka,  bez DPH. Žalovaný dílo předal žalobci dne , datum, . Žalobci tak vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty dle čl. VII. odst. 1 ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta byla žalovanému vyúčtována fakturou č. , hodnota,  ve výši , částka,  splatná dne , datum, . Žalobce vyzval žalovaného k úhradě smluvní pokuty výzvou ze dne , datum, .13. Po projednání věci dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně, když v řízení bylo prokázáno, že mezi žalobcem a žalovaným vznikl smluvní vztah na základě uzavřených smluv o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku na základě, nichž se žalovaný jako zhotovitel zavázal provést dílo pro žalobce jako objednatele specifikované ve smlouvě za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. Žalovaný se dostal do prodlení s provedením díla a dílo odevzdal až dne , datum, . Žalobci tak vznikl nárok na smluvní pokutu řádně ujednanou ve smlouvě o dílo, kterou u žalovaného řádně uplatnil. Žalovaný v řízení netvrdil ani úhradu dlužné částky ani jiné skutečnosti, kterými by zpochybnil nárok žalobce, soud proto vyhověl žalobě v plném rozsahu včetně zákonných úroků z prodlení dle § 1970 o. z. od dne , datum, , když splatnost smluvní pokuty nastala dne , datum, .14. Soud rozhodl o nákladech řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobci, který byl v řízení zcela úspěšný náhradu nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši , částka,  a paušální náhradě dle § 151 odst. 3 o.s.ř. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb. za dva úkony po , částka, . Celkem náklady řízení činí , částka, .","information":[{"texts":[{"text":"Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci, prostřednictvím Okresního soudu v Přerově. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null},{"texts":[{"text":"Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.","anonStyle":"NONE"}],"styleLocalId":3,"tableCellInfo":null}],"metadata":{"type":"JUDGEMENT","ecli":"ECLI:CZ:OSPR:2025:10.C.307.2025.1","publishedAt":"2026-02-12","decisionAt":"2025-12-02","caseNumber":{"senate":10,"registry":"C","index":307,"year":2025,"pageNumber":27},"solver":{"titlesBefore":"Mgr.","firstName":"Anna","lastName":"Coufalová","titlesAfter":"","function":"samosoudkyně"},"courtCode":"OSPR","caseResultType":["VYHOVENI"],"caseSubject":"o 30 549 Kč s příslušenstvím","specialType":[],"affectedDocs":[],"regulations":[{"paragraphNumber":"2","lexNumber":254,"lexYear":2015,"lexType":"PREDPIS_VYHLASKA"},{"paragraphNumber":"142","lexNumber":99,"lexYear":1963,"lexType":"PREDPIS_ZAKON"},{"paragraphNumber":"151","lexNumber":99,"lexYear":1963,"lexType":"PREDPIS_ZAKON"},{"paragraphNumber":"2586","lexNumber":89,"lexYear":2012,"lexType":"PREDPIS_ZAKON"}],"flags":["NAHRADA_NAKLADU","SMLOUVA_O_DILO","NAKLADY_RIZENI","PRODLENI_DLUZNIKA","DOKAZOVANI"]},"styles":[{"localId":7,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":7,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":4,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":4,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":5,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":true,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false},{"localId":3,"alignment":"LEFT","hasSpaceBefore":false,"hasSpaceAfter":false,"bold":false,"italic":false}]}